Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор доработки программного продукта образец

По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок выполнить работы , указанные в п. Договора далее по тексту — Работы , а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену. Исключительные права на результаты Работ переходят к Заказчику после полной оплаты выполненных работ Исполнителю. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Утвердить техническое задание на выполнение Работ. Предоставить Исполнителю все необходимые материалы для проведения Работ в сроки, указанные в настоящем Договоре.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на доработку сайта образец бланк

По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок выполнить работы , указанные в п. Договора далее по тексту — Работы , а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену.

Исключительные права на результаты Работ переходят к Заказчику после полной оплаты выполненных работ Исполнителю. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Утвердить техническое задание на выполнение Работ. Предоставить Исполнителю все необходимые материалы для проведения Работ в сроки, указанные в настоящем Договоре.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Исполнителю. Выполнить работы, указанные в техническом задании в сроки, установленные настоящим Договором. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока.

Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течении 5 Пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ. Перенос сроков начала и окончания Работ на период просрочки исполнения Заказчиком встречных обязательств, предусмотренных п.

Оставшуюся часть стоимости этапа Работ Заказчик оплачивает в течении 10 Десяти рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки этапа Работ в соответствии с условиями Договора. Способ оплаты по Договору производиться путем передачи Заказчиком наличных денежных средств Исполнителю.

Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи — приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:. Исполнитель по завершении выполнения Работ этапа Работ в сроки, установленные в п. Заказчик обязан в течении 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. Договора, принять выполненные Работы результат Работ , подписать и вернуть Исполнителю один экземпляр акта сдачи-приемки Работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Работ.

По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа Заказчика, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного Исполнителем. При досрочном выполнении Исполнителем Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Договора.

Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Исполнителем по Договору. Гарантийный срок Работ устанавливается 3 Три месяца с даты подписания Сторонами конечного акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Исполнитель обязуется исправить выявленные в процессе эксплуатации результатов Работ проблемы недостатки , если они противоречат условиям технического задания. Срок обнаружения ненадлежащего качества результатов Работ Заказчиком устанавливается в пределах гарантийного срока. За нарушения обязательств по данному Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При установке программного обеспечения ответственность за невыполнение условий лицензионных соглашений возлагается на Заказчика. Договор может быть расторгнуть по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится по письменному требованию Сторон в течении 5 Пяти рабочих дней со дня получения Стороной такого требования. В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Исполнителю часть установленной Договором стоимости Работ, пропорционально выполненной части Работ, до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Существенного увеличения стоимости Работ или необходимости проведения дополнительных работ и отказа Заказчика от заключения дополнительного соглашения об увеличении стоимости Работ.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, к которой они предъявлены, в течении 10 Десяти рабочих дней с даты их поступления.

Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату , либо доставляются лично по юридическим почтовым адресам Сторон, указанным в п. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу либо на электронный почтовый ящик, указанными в п. Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения Сторонами их оригиналов способом, указанным в п.

При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Условия настоящего Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течении всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течении последующих 2 Двух лет. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. При наступлении обстоятельств, указанных в п. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 Трех месяцев, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становиться недействительным в течении срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течении срока действия Договора.

Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на это представителями Сторон. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.

Договор составлен в 2 Двух подлинных экземплярах на русском языке , имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого из Сторон. Регистрация Войти. Маргарита Оробцова. Договор Программы Программы и мероприятия общая рубрика Программное обеспечение. Предмет договора 1. Срок действия договора 2.

Права и обязанности сторон 3. Заказчик обязуется: 3. Оплатить Исполнителю выполнение Работ на условиях и в порядке, установленных Договором. Исполнитель обязуется: 3.

Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении: - возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ; - отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ; - иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Сроки выполнения работ 4. Стоимость Работ и порядок расчетов 5. Порядок сдачи и приемки Работ 6. Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи — приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке: 6. Гарантия качества работ 7. Ответственность сторон 8. Основания и порядок расторжения договора 9. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 9. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 9.

Задержка Заказчиком оплаты выполненных Работ более чем на 10 Десять рабочих дней. Разрешение споров и разногласий Условия конфиденциальности. Форс-мажор Прочие условия Список приложений Приложение — Техническое задание. Приложение — Календарный план работ. Приложение — Протокол согласования договорной цены. Иваново, ул. Получить полный текст. Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia. Порталы по теме.

Запросы предложений. Утверждения документов. Технические задания. Выполнение работ. Основные порталы, построенные редакторами. Интересные фотоблоги. Каталог авторов частные аккаунты. Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок. Все права защищены Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице - отправляйте на support pandia.

Агентские договора Депозитные договоры Договора аренды земельного участка Договора аренды имущества Договора аренды Договора бытового подряда Договора возмездного оказания услуг Договора дарения квартиры Договора дарения Договора залога Договора купли продажи квартиры Договора купли продажи акций Договора купли продажи предприятия Договора купли-продажи валюты Договора мены Договора на выполнение научно исследовательских работ Договора на выполнение проектно-поисковых работ Договора на выполнение разовой работы Договора на выполнение ремонтных работ Договора на консультационное обслуживание Договора на оказание различных услуг Договора на оказание транспортных услуг Договора на перевозку пассажиров Договора на перевозку туристов экскурсантов Договора на подряд Договора на разработку проектной документации Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание.

Договор на разработку (доработку) конфигурации программного продукта «1С»

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами.

Пример составления Договора на разработку программного обеспечения на основе готовых решений. Такой предмет договора на разработку программного обеспечения позволяет его использовать не только в случае создания программ для ЭВМ и баз данных в полном объеме одним разработчиком, но и для привлечения разработчика на определенном этапе работ совместно с другими авторами, изменения программного обеспечения, дополнения его отдельными модулями расширения или компонентами. Продукты создаются в соответствии с Техническими заданиями Заказчика, которые оформляются в виде отдельных приложений к настоящему Договору и становятся его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами.

В году стороны заключили договор, по которому ответчик был обязан разработать ПО, предоставить лицензию, осуществлять техническое обслуживание ПО и сдать результат работ истцу. В году истец заявил об одностороннем отказе от договора в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств и потребовал возвратить аванс. Помимо этого, в связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ истец потребовал уплаты предусмотренной договором неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами. В суде ответчик настаивал на уменьшении взыскиваемой суммы, ссылаясь среди прочего на то, что частично работы были выполнены. Для определения объема выполненных работ суд назначил судебную экспертизу и поставил перед экспертом следующие вопросы:.

Договор на доработку сайта образец бланк

Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Расходы на внедрение и доработку программного продукта программное обеспечение системы управления автотранспортом Заказчика и предоставление права пользования данным продуктом могут быть учтены в целях налогообложения прибыли при условии его использования в деятельности организации и документального подтверждения расходов. В целях бухгалтерского учета контроль за наличием и движением полученного в пользование программного обеспечения в рассматриваемой ситуации может быть осуществлен с его отражением на самостоятельно введенном забалансовом счете. При этом то, что доступ к программному продукту предоставляется в "облачном" сервисе, то есть без предоставления экземпляра программы или платформы непосредственно пользователю, для целей бухгалтерского учета значения не имеет. Обоснование вывода: Программы для ЭВМ признаются результатом интеллектуальной деятельности и относятся к объектам авторских прав п. На основании планируемого договора предполагается проведение работ по разработке доработке программного обеспечения для нужд Заказчика с последующим предоставлением доступа к разработанному программному продукту в целях практической работы Заказчика. Такой договор регулируется положениями ст. В общем случае исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или иное произведение, созданные по договору, предметом которого было создание такого произведения по заказу , принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком исполнителем и заказчиком не предусмотрено иное п.

Договор на разработку (доработку) конфигурации программного продукта «1С»

.

.

.

Договор на услуги по обновлению программного обеспечения

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: "1С:Документооборот 8". Работа с договорами

.

Договор на разработку программного обеспечения

.

Поскольку в процессе исполнения настоящего Договора Исполнитель по поручению. Заказчика организует Форма Акта сдачи-приемки Произведения согласована Сторонами .. Услуги по доработке программного обеспечения.

.

Договор на разработку программного обеспечения

.

договор на доработку программного обеспечения образец

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Проектирование программного обеспечения в EDISON
Комментариев: 5
  1. exgaltumb

    За рулём бухают одни и те же кумы,браты,сваты(((которым насрать сколько там штраф,они как бухали так и будут бухать

  2. beugasavhou1970

    Вы говорите, чтобы снимать других людей на камеру своего телефона, необходимо согласие от этих людей (на обработку персональных данных). Но при этом Вы утверждаете, что сразу надо записывать видео, со своего гаджета, как только подошел охранник.

  3. Ладимир

    Спасибо Вам за видео.Сейчас такое время что никому верить нельзя.Особенно застройщикам.

  4. Дорофей

    Собака есть собака и ее агрессивность определяется зачастую особенностью дрессировки или содержания. Величина собаки тоже условность. Для ребенка даже небольших размеров собака очень большая.

  5. Рогнеда

    Передбачені у відповідному акті законодавства України, то

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2019 Юридическая консультация.